В Генеральную прокуратуру РФ
О невыполнении служебных обязанностей
Неоднократно обращался к вам по вопросу длительного (уже на протяжении более 30 лет) срока нарушения элементарных прав граждан Российской Федерации- жителей посёлка Солнечный Краснооктябрьского района г. Волгограда. Напомню...
С 1991 года, когда администрация г. Волгограда стала выдавать гражданам участки земли под жилищное строительство с обещанием подвести водопровод, канализацию, построить дороги, торговый центр, школу, детские сады, в посёлке так ничего этого и нет.
Прокуратурой наличие нарушений элементарных прав граждан признаётся, но ничего, абсолютно ничего, не предпринимается для их устранения, как будто этих нарушений и нет вовсе.
Все ваши ответы сводятся к единообразным отпискам нижестоящим прокуратурам: «проверить изложенные доводы и принять меры прокурорского реагирования, если факты подтвердятся». На этом все меры прокурорского реагирования и заканчиваются.
За последние три с лишним года прокуратурой Краснооктябрьского района г. Волгограда по вашему указанию с большим опозданием и нехотя было подано два исковых заявления в защиту нарушенных прав неопределённого круга лиц, проживающих в посёлке Солнечный:
- признании незаконным бездействие администрации Волгограда, дело №2а-836/2020;
- дело №2-5760/2021 по исполнению программных мероприятий, предусмотренных п.4.5 и 4.10 инвестиционной программы ООО «Концессий водоснабжения» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015-2022 годы, утверждённой приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.06.2015 №24/2- корректировка проектно-сметной документации объекта «Водоснабжение пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда» и «Канализование пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда».
И, если по первому иску прокуратура по частично выигранному делу не стала настаивать на своих требованиях, а просто не стала подавать кассационную жалобу на решение суда и апелляционное определение о бездействии администрации г. Волгограда, то во втором исковом заявлении прокуратура Краснооктябрьского района по предварительной договорённости с ответчиком- ООО «Концессии водоснабжения» обозначила сроки выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации объекта «Водоснабжение пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда» и «Канализование пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда «в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу». И это при том, что эти работы ответчиком должны были быть выполнены ещё в 2015-2019 годах, а очередным и последним сроком, указанным в ответах всё той же администрации г. Волгограда (исх.№ ДЖКХ/03-22603 от 18.11.21) и комитета ЖКХ Волгоградской области (исх. № Ж-51/6 от 03.08.2021) был 2-й квартал 2022 года.
То есть, прокуратура, выступая в защиту нарушенных прав граждан РФ, действуя, якобы, в интересах неопределённого круга лиц, добровольно по просьбе ответчика, отодвинула на полгода им же, ответчиком, установленный очередной срок выполнения жизненно важных для этих самых неопределённого круга лиц работы по проектированию, а, соответственно, и по строительству жизненно важных сетей водопровода и канализации в посёлке. Представитель ТОС «Солнечный» предусмотрительно не только не был приглашён на судебные заседания, но даже не получил копию искового заявления.
Прошу пояснить, так в какой части прокуратура действительно действует в интересах жителей посёлка, а не властных и иных, близких к ней структур, и чего она, прокуратура, добилась в части устранения явного долговременного нарушения прав жителей посёлка Солнечный кроме кучи пустой переписки и показной деятельности для прикрытия собственного бездействия? И так 30 лет..!
Готов обратиться к президенту по факту саботирования прокуратурой своих прямых служебных обязанностей в части защиты нарушаемых в течение длительного времени прав граждан, жителей посёлка Солнечный.
Приложение: - исх.№ ДЖКХ/03-22603 от 18.11.21 на 5-и листах; исх. № Ж-51/6 от 03.08.2021 на 2- х листах.
Председатель совета ТОС «Солнечный» /Тарасов М.Ю./
| 
